Заявление по выполнению работ

Оглавление:

Исковое заявление о взыскании неустойки и убытков по договору на выполнение работ

Ниже приведено составленное нами исковое заявление о защите прав потребителей — конкретно о взыскании неустойки за работы по изготовлению и монтажу холодного витражного распашного остекления балкона (лоджии).

В Ленинский районный суд
г. Новосибирска
(630120, г. Новосибирск, ул. Титова, 184)

Истец: ФИО, адрес, телефон

Ответчик: ООО «____________»
ИНН ____________________
ОГРН ____________________
Адрес ____________________
Телефон __________________
Руководитель ______________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки и убытков
по договору на выполнение работ

Цена иска: 114 007 руб. 00 коп.
Госпошлина: истица от уплаты госпошлины освобождена на основании ч. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»)

Настоящее исковое заявление предъявляется по подсудности в Дзержинский районный суд г. Новосибирска по месту жительства истицы на основании ч. 2 ст. 17 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

30 мая 2011 года между истицей ФИО и ответчиком ООО «_______» был заключен Договор № 59 на выполнение работ, в соответствии с которым ответчик (в Договоре — Исполнитель) обязался в срок до 31 августа 2011 года включительно выполнить работы по изготовлению и монтажу холодного витражного распашного остекления серии СП34 ЗАО НПО «СибПрофиль» для балкона (лоджии) общей площадью остекления 32,95 кв.м. в двухкомнатной квартире № 59 (строительный номер) строительной площадью 65,2 кв.м., жилой площадью 30,4 кв.м., расположенную на 11 этаже в первом подъезде строящегося многоэтажного жилого дома с помещениями административно-торгового назначения, с подземными автостоянками, с трансформаторной подстанцией по строительному адресу: ул. Гоголя в Центральном районе г. Новосибирска (п. 1.1 и 4.1. Договора). Истица обязалась оплатить обусловленную Договором цену – 114 007 руб. 00 коп. в срок до 30 июня 2011 года (п. 2 и п. 3 Договора).

Свои обязательства по внесению денежных средств истица исполнила своевременно и в полном объеме, передав ответчику обусловленную договором денежную сумму (квитанции о внесении оплаты прилагаются к исковому заявлению). Ответчик же до настоящего времени своих обязательств по указанному Договору перед истицей не выполнил.

В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 13 Закона РФ № 2300-1 от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей» (далее: Закон), за нарушение прав потребителя исполнитель несет ответственность, предусмотренную законом или договором. При этом условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными (п. 1 ст. 16 Закона).

Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг) (ч. 1 ст. 27 Закона).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа; при этом, сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги) (п. 5 ст. 28 Закона). Пункт 6.2 Договора, предусматривающий ответственность за просрочку исполнения обязательств в виде неустойки в размере 0,1 % от стоимости невыполненных обязательств, является недействительным по основанию вышеприведенной нормы п. 1 ст. 16 Закона.

Т.о., на дату составления настоящего искового заявления 31 августа 2012 года), предусмотренная Законом неустойка, которую ответчик обязан выплатить истице, составит:

(114 007 руб. 00 коп. * 3 %) * 367 дней = 1 255 217 руб. 07 коп., где:

114 007 руб. 00 коп. – цена Договора
3 % — размер неустойки за каждый день просрочки исполнения ответчиком обязательства по выполнению работ по Договору в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона
367 дней – период просрочки ответчиком исполнения своих обязательств по Договору перед истицей

Принимая во внимание требования п. 5 ст. 28 Закона, сумма взысканной с ответчика неустойки (пени) не может превышать цену Договора – 114 007 руб. 00 коп., в связи с чем взысканию с ответчика в пользу истицы подлежит сумма неустойки, равная цене Договора.

Существенно нарушив свои обязательства перед истицей по вышеуказанному Договору на выполнение работ, ответчик причинил истице моральный вред, который выразился в серьезных переживаниях по поводу перспективы исполнения ответчиком своих обязательств перед ней вообще, в необходимости периодических переговоров с ответчиком относительно выполнения им работ по Договору. Истица оценивает причиненный ей ответчиком моральный вред в 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. На основании ст. 15 Закона от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», истица имеет право на компенсацию морального вреда.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 3 ГПК РФ,

1. Взыскать с ООО «_______» (ИНН __________) в пользу (ФИО) в счет неустойки по договору № 59 на выполнение работ от 30 мая 2011 года 114 007 руб. 00 коп. (сто четырнадцать тысяч семь рублей 00 коп.);
2. Взыскать с ООО «_______» (ИНН __________) в пользу (ФИО) 50 000 (сто тысяч) рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного неисполнением обязательства по договору № 59 на выполнение работ от 30 мая 2011 года;
3. Взыскать с ООО «_______» (ИНН __________) в пользу (ФИО) понесенные по настоящему гражданскому делу судебные расходы по оплате услуг представителя в соответствии с представленными квитанциями.

ПРИЛОЖЕНИЕ (в копиях):

1. копия искового заявления для ответчика
2. договор № 59 на выполнение работ от 30 мая 2011 года
3. квитанции об оплате по договору от 30 мая 2011 года
4. квитанция об оплате услуг представителя

Заявление по выполнению работ

Исковое заявление о защите прав потребителя при выполнении работ, отказ от исполнения договора и взыскание уплаченной стоимости работ)

Рекомендуем по теме статьи и комментарии:

Образцы исковых заявлений по договору строительного подряда

Образцы исковых заявлений потребителей — дольщиков по договору долевого участия в строительстве

Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку застройщика по передаче квартиры по договору долевого участия, убытков, расходов на устранение недостатков работ и компенсации морального вреда за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве

Образцы исковых заявлений по договору подряда (выполнение работ по ремонту автомобиля, иных вещей потребителя)

Иски из договоров
об оказании услуг

Образцы исковых заявлений по договору об оказании услуг (общая форма)

Образцы исковых заявлений по договору оказания туристических услуг

Исковое заявление о защите прав потребителя при оказании туристических услуг — расторгнуть договор на туристическое обслуживание и взыскать стоимость оплаченных туристических услуг)

Смотрите еще:  Международная адвокат

Образцы исковых заявлений потребителей к перевозчику (авиакомпании) по договору перевозки

Образцы исковых заявлений потребителей по договору банковского вклада

Исковое заявление о взыскании суммы вклада, процентов на вклад и неустойки в связи с нарушением условий договора банковского вклада (депозита)

Заявка на оказание услуг

Заявка на оказание услуг – документ, который необходим тогда, когда заказчик планирует воспользоваться услугами предприятия-исполнителя (как частного, так и государственного сектора) в какой-то определенный период.

Заявка может носить как единовременный, так и регулярный характер, она может исходить как от физического лица, так и от какой-либо компании. Иногда заявка является самостоятельным документом, но нередко служит и приложением к какому-либо договору, который регулирует условия и сроки ее подачи.

На какие услуги можно формировать заявку

Заявка обычно составляется на те услуги и работы, которые требуют предварительной подготовки, каких-то специфических условий выполнения или крайне востребованы заказчиками, но при этом не относятся к срочным.

Довольно часто, например, заявки на оказание услуг применяются в различного рода обслуживающих или ремонтных организациях, на предприятиях, занимающихся изготовлением рекламной и полиграфической продукции, а также услугами по их размещению и т.д.

Порядок получения услуги по заявке

Получить услуги или работы через предоставление исполнителю заявки достаточно просто, учитывая, что сам формат документа подразумевает то, что клиент ознакомлен с методами работы, правилами предоставления услуг и прочими параметрами сделки.

  1. Сначала заказчику надо связаться с представителем компании, чтобы обговорить детали процесса. В числе прочего следует уточнить дату и место оказания услуг или выполнения работ, количество времени, которое потребуется для их осуществления, способ их реализации, число занятых сотрудников и т.д.
  2. Затем нужно выяснить, как именно лучше всего передать готовую заявку: приехав лично в организацию, по электронным средствам связи или по факсу и уже после этого можно приступать к оформлению документа.
  3. После составления и передачи заявки, сотрудник компании-исполнителя ее обработает и в случае возникновения вопросов свяжется с заказчиком для их разъяснения. Если все нормально, заявку нужно будет подтвердить, после чего можно спокойно ждать, пока все необходимые услуги или работы будут исполнены.

Тонкости документа

Заявка является документом, фиксирующим желание заказчика получить конкретный вид услуг в определенный период. При этом, если заявка составляется без договора, то она не устанавливает никаких взаимоотношений между сторонами.

Исключения составляют лишь те случаи, когда исполнитель, не подписавший заранее договоры или соглашения с заказчиком, несет затраты на предварительную подготовку к осуществлению услуг (закупку необходимого инвентаря, оборудования, предоплату рабочим и т.п.) – здесь клиенту необходимо выставлять требование о возмещении понесенных расходов.

Отдельное место занимает договор-заявка на транспортировку каких-либо грузов. Он является самостоятельным документом и имеет соответствующие последствия.

Основные моменты при составлении заявки

Сейчас не существует унифицированного бланка заявки на оказание услуг, так что компании или физические лица имеют возможность писать ее в произвольной форме, исходя из собственного видения данного документа, или заполнять шаблон, разработанный и утвержденный внутри фирмы-исполнителя.

Несмотря на отсутствие единого образца, есть ряд сведений, которые в заявке нужно указывать обязательно:

  • Название той организации, которой она адресована и данные о заказчике, а также дата, номер и место составления документа.
  • Далее при необходимости нужно внести информацию о конкретном ответственном за составление заявки лице: его должность, фамилию-имя-отчество и номер телефона.
  • Затем в документе указывается наименование услуги, которую требуется выполнить, с подробной ее характеристикой: условия, количество, тип, стоимость и т.п. Если позиций несколько, эту часть бланка рекомендуется оформить в виде таблицы.

При надобности бланк заявки можно дополнить и какой-то прочей дополнительной информацией.
Формируя заявку, следует следить за тем, чтобы по структуре она соответствовала основным правилам делопроизводства, а по тексту – нормам русского языка.

На что обратить внимание при оформлении

Оформление заявки, так же как и ее содержание, полностью отдается на усмотрение составителя: ее можно писать на фирменном бланке предприятия, или на обыкновенном листе А4, А5 формата, напечатав на компьютере или в рукописном виде. Важно лишь, чтобы заявка содержала «живую» подпись заказчика.

Заверять бланк печатью компании (если заказчиком является юридическое лицо) особой необходимости сейчас нет: с 2016 года организации и предприятия освобождены от требования использовать в своей деятельности штемпельные изделия (только если такая норма не прописана в локальных актах фирмы).

Заявку допустимо составлять как в одном, так и в двух экземплярах. Если их два, то один отправляется исполнителю, второй остается у заказчика.

Составляем исковое заявление по договору подряда — образец

Основания для подачи иска

По подрядному договору могут быть выполнены работы по строительству, проектные и изыскательские работы, работы для государственных и муниципальных нужд, а также бытовых и иных личных нужд гражданина.

В зависимости от характера работ, предусмотренных подрядным договором, следует различать работы:

  • по изготовлению вещи;
  • переработке.

Наиболее популярными основаниями для подачи искового заявления по договору подряда являются:

  • отказ от оплаты по подряду;
  • невыполнение или частичное выполнение работ;
  • некачественное выполнение;
  • отказ от принятия выполненных работ;
  • несогласование условий подряда.

Содержание искового заявления по договору подряда

Исковое заявление по договору подряда должно содержать ряд обязательных сведений, предусмотренных ст.125 АПК РФ и ст. 131 ГПК РФ, а именно:

  • название суда, в который подается заявление;
  • реквизиты истца и ответчика, а также их место нахождения (жительства);
  • исковые требования.

Если иск подается в отношении нескольких лиц, указываются требования, предъявляемые к каждому из них.

Кроме того, в исковом заявлении надлежит раскрыть обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и представить подтверждающие их доказательства.

Сроки давности для искового заявления по договору подряда

Как и любой иск, исковое заявление по договору подряда имеет свои особенности, на которых важно акцентировать внимание при его подготовке.

Сначала необходимо определиться со сроками исковой давности по тому или иному нарушению подрядных отношений:

  • 1 год — для споров, связанных с ненадлежащим качеством работ;
  • 3 года — для споров о качестве строительных работ и всех прочих споров, вытекающих из договора подряда (п. 1 ст. 725 ГК РФ).

Зачастую податели жалобы пытаются применить сокращенный исковой срок и к иным подрядным обязательствам. С учетом правоприменительной практики сокращенный срок исковой давности не применяется к требованиям:

  • об оспаривании завышения подрядчиком объемов фактически выполненных работ (ФАС Северо-Западного округа от 27.07.2010 по делу № А27-11492/2009);
  • невыполнении подрядных работ (постановление ФАС Дальневосточного округа от 06.12.2005 № Ф03-А37/05-1/3784);
  • взыскании расходов по устранению неисправности в течение гарантийного срока (постановление президиума ВАС РФ от 22.03.2011 № 14378/10);
  • взыскании неустойки за нарушение сроков устранения замечаний (постановление АС Московского округа от 14.09.2015 № Ф05-10971/2015).

Относительно применения сокращенного срока исковой давности к требованиям о взыскании убытков по п. 3 ст. 723 ГК РФ мнения судов расходятся. Одни считают, что срок, установленный в п. 1 ст. 725 ГК РФ, неприменим к требованиям о взыскании убытков, возникших вследствие некачественного исполнения (постановление президиума ВАС РФ от 05.11.2013 № 7381/13). Другие имеют противоположную позицию (постановление ФАС Поволжского округа от 10.07.2012 по делу № А12-19087/2011).

Особенности искового заявления по договору подряда

Во избежание встречного иска в части незаключенности подрядного договора истцу надлежит проверить договор на согласование его предмета и всех существенных условий правоотношений.

Смотрите еще:  Замена ненадлежащего ответчика по осаго

Для подрядных договоров существенными являются следующие условия:

  • позволяющие идентифицировать конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ);
  • о начальном и конечном сроке выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

К сожалению, правоприменительная практика неоднозначна в том, какие именно условия являются для подрядных договоров существенными. В основном в качестве существенных суды выделяют условия о видах и сроках работ, но есть также и неоднозначная позиция о цене подрядного договора как о его существенном условии.

С учетом судебной практики, для того чтобы подрядный договор считался заключенным, в нем следует:

  • определить содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ (определения ВАС РФ от 05.08.2011 № ВАС-10009/11, от 21.06.2010 № ВАС-6393/10);
  • указать объект, на котором будут осуществляться работы (определение ВАС РФ от 28.07.2010 № ВАС-8703/10);
  • указать конечный результат подрядных работ — для отдельных видов (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.05.2010 по делу № А53-6762/2009).

Если договор не заключался, перед подготовкой искового заявления следует проверить наличие документов, позволяющих подтвердить факт договорных отношений. К таковым относятся, например:

  • акт выполненных работ, подписанный заказчиком (определение ВАС РФ от 21.06.2010 № ВАС-6393/10);
  • претензии, переписка сторон (постановление ФАС Уральского округа от 11.11.2009 № Ф09-8667/09-С2).

Образец искового заявления по договору подряда можно скачать по ссылке: Образец — исковое заявление по договору подряда.

Оно составляется по общим процессуальным правилам, но с учетом ряда особенностей в плане сроков исковой давности и подтверждения заключенности договора.

Пишем заявление об отказе от исполнения обязанностей: образец

Как написать заявление об отказе от исполнения обязанностей? Не секрет, что действующим трудовым законодательством предусмотрена возможность временной замены отсутствующего на работе сотрудника. В этом случае с кандидатом нужно подписать допсоглашение к трудовому договору. Однако работник, на которого возложены обязанности отпускника, может передумать. Расскажем, как составить заявление на отказ от исполнения обязанностей.

Отсутствующего сотрудника можно заменить

Трудовое законодательство стоит на страже прав работников. Среди гарантий, предусмотренных законом:

  • право на ежегодный отдых;
  • возможность поболеть дома, оформив больничный лист.

Помимо этого возможны ситуации, когда работник отсутствует на работе по инициативе самого работодателя. К примеру, сотрудник направлен в служебную командировку.

Во всех указанных случаях работодателем может быть принято решение о временном замещении отсутствующего работника с возложением его должностных обязанностей на другого члена коллектива.

Когда подходящая кандидатура найдена, подписывают дополнительное соглашение на выполнение обязанностей отпускника (сотрудника, находящегося на больничном, в командировке и т.д.).

Поручить сотруднику выполнение работы отпускника можно исключительно на добровольной основе. Для этого с ним нужно подписать соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору, указав в нем (ч. 2 ст. 57, ст. 60.2, 72,ст. 151 ТК РФ):

  • описание предлагаемой работы и ее объем;
  • сумму доплаты;
  • срок, в течение которого предполагается привлекать сотрудника к временному замещению.

Подписанное доп соглашение подтвердит обоюдную заинтересованность сторон во временном замещении отсутствующего работника.

Поработав с увеличенной нагрузкой, сотрудник-заместитель может передумать. Тем более, что такое право установлено трудовым законодательством. Для этого он должен написать заявление на отказ от исполнения обязанностей (образец см. в конце статьи).

В свою очередь, и работодатель может досрочно отказаться от исполнения достигнутого соглашения. Любая сторона, решившая досрочно расторгнуть соглашение о временном замещении, должна письменно уведомить об этом не позднее чем за три рабочих дня (ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ).

Понятно, что унифицированной формы заявления об отказе от временного замещения действующим законодательством не предусмотрено. Поэтому сотрудник может написать его в произвольной форме, указав дату, с которой он прекращает выполнять возложенные на него дополнительные обязанности. Подать заявление следует за три дня до даты сложения с себя дополнительных полномочий.

Если замещение главбуха – это обычные должностные обязанности зама, предусмотренные его трудовым договором или должностной инструкцией, то никакие дополнительные выплаты ему не положены (ст. 60.2 ТК РФ).

Такого мнения придерживаются чиновники контролирующих ведомств (см., например, письмо Минздравсоцразвития России от 12.03.2012 № 22-2-897). К таким же выводам приходят судьи (см., например, апелляционное определение Московского областного суда от 28.05.2014 № 33-11581/2014).

Специально для читателей наши специалисты подготовили заявление об отказе от исполнения обязанностей главного бухгалтера, которое можно скачать бесплатно по прямой ссылке на сайте.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями:

Образец Исковое заявление О несоблюдении условий договора строительного подряда, как написать +пример

Пояснительная записка к иску о несоблюдении условий договора строительного подряда

Цель составления иска: добиться от ответчика расторжения договора, соблюдения условий договора или возмещения ущерба, вследствие несоблюдения условий договора. Подать иск может любое гражданин-предприниматель или юридическое лицо, чьи права нарушены или условия договора не соблюдаются. Исковое заявление в суд подается в письменной форме. Оно должно быть подписано истцом или его представителем.

Данный документ решает задачу защиты гражданами-предпринимателями и юридическими лицами своих прав в суде, если спор не разрешается в досудебном (претензионном) порядке.

Структура искового заявления:

  1. Вводная часть (полное наименование истца и ответчика, их юридические адреса);
  2. Описательная часть (подробное описание когда, где и с кем был заключен договор; что ответчик должен был выполнить по условиям договора и что сделал в реальности, какие условия договора были нарушены);
  3. Мотивированная часть (описание того, что произошло в результате несоблюдения условий договора ответчиком, подсчет ущерба, который причинен ответчиком и лишает организацию того, на что она вправе была рассчитывать при соблюдении условий данного договора);
  4. Требования, предъявляемые к ответчику (расторгнуть договор или обязать возместить убытки, включая упущенную выгоду);
  5. Приложение (копии документов для предоставления в суде).

Образец Исковое заявление О несоблюдении условий договора строительного подряда, пример

В арбитражный суд Свердловской обл.

г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4

Истец: ООО «Фригейт»

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 44 а

Ответчик: ОАО «Полюс»

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 89

Исковое заявление О несоблюдении условий договора строительного подряда

01.12.2009 года между ООО «Фригейт» и ООО «Полюс» был заключен договор строительного подряда.

В соответствии с пунктом 2.1. данного договора срок действия договора составлял один календарный год.

В соответствии с пунктом 3.2. договора на нашу организацию была возложена обязанность по регулярному предоставлению подрядчику (ООО «Полюс») необходимых материалов и денежных средств для обеспечения своевременной сдачи ответчиком каждого из объектов, сооружение и ремонт которых предусмотрено пунктом 3.1. договора. Данная обязанность нами выполнялась надлежащим образом, что подтверждается соответствующими накладными и счетами-фактурами.

До настоящего момента ответчик систематически не выполнял обязанности, предусмотренные условиями договора и несмотря на своевременное предоставление вышеуказанных материалов и денежных средств, не сдал ни одного из объектов, предусмотренных договором, что подтверждается актами приемки-передачи.

15.01.2010 года нами в адрес ответчика было выслано заказное письмо с уведомлением о вручении, в котором содержалось наше предложение расторгнуть договор и произвести расчет по взаимным обязательствам, возникшим в период действия договора, однако до настоящего момента никакого ответа от ответчика в наш адрес не поступало.

Сумма убытков, причиненных ответчиком в результате нарушения условий договора на день подачи искового заявления составила 1450000 рублей.

В результате существенного нарушения ответчиком своих обязательств по договору причинен ущерб, который в значительной степени лишает ООО «Фригейт» того, на что организация вправе была рассчитывать при соблюдении условий данного договора.

На основании изложенного, в соответствии с п. 1 ч.2 ст. 450 ГК РФ

Смотрите еще:  Трудовой кодекс ст 246

1) Расторгнуть договор с ООО «Полюс», в связи с существенным нарушение ответчиком условий договора.

2) Обязать ответчика возместить нам убытки, понесенные в результате несоблюдения условий договора.

  1. Договор строительного подряда, заключенный между ООО «Фригейт» и ООО «Полюс» 01.12.2009 года.
  2. Письмо к ответчику с предложением расторгнуть договор.
  3. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и всех приложенных к нему документов.
  4. Квитанции об уплате госпошлины.
  5. Документы, подтверждающие невыполнение ответчиком обязательств по договору.
  6. Расчет убытков.

Дата подачи заявления «01» февраля 2010 г.

Пример анализа договора строительного подряда с судебной перспективы.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п.1 ст.702 ГК РФ).

Стороны договора подряда – это заказчик и подрядчик, юридические лица. Например, Заказчик – ИП Коновалов, кафе «Гурман» (фактический адрес: Челябинская обл., г. Сатка, пр. Ленина, д. 31, ИНН 666900254117), который поручает выполнение общестроительной работы по отделке фасада здания кафе «Гурман» (пр. Ленина, 31), а подрядчик – Строительно-ремонтная компания ООО «Уралпрофстрой» (фактический адрес: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Красноармейская, 80а, свидетельство о государственной регистрации № 1066161046324) обязуется выполнить эту работу.

Договора был составлен в совокупности согласованных сторонами условий в простой письменной форме в виде единого документа, подписываемого сторонами. Помимо условий в текст договора вошли преамбула, адреса, реквизиты и подписи сторон (ст. 434 ГК РФ).

Предмет договора – полностью готовый, возведенный в срок согласно оговоренному плану фасад здания как конечный результат, гарантированный исполнителем, который заказчик принимает и оплачивает (п. 1 ст. 703 ГК РФ).

Срок заключения договора и выполнения работ с 01 августа по 20 сентября 2011 года.

Существенные условия договора: подрядчик обязуется выполнить работу качественно, в срок, только из материалов, выбранных заказчиком, в свою очередь, заказчик обязуется оплатить выполненную работу по факту, в течение 20 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме ФС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме ФС-3 на основании счета-фактуры подрядчика (абз.2 п.1 ст.432 ГК РФ).

В данном договоре подряда использовались следующие приложения:

  • · Календарный план;
  • · Техническое задание;
  • · Перечень материалов;
  • · Смета;
  • · Лицензии (разрешения) заказчика на проведение работ;
  • · Лицензии (разрешения) исполнителя на проведение работ;
  • · Страховой полис;
  • · Регламент проведения работ.

А также следующие сопутствующие документы:

  • · Акт о приемке выполненных работ (форма ФС-2);
  • · Справка о стоимости работ и затрат (форма ФС-3).

Пример, образец 2: Исковое заявление по договору на выполнение строительных работ (строительного подряда)

В Арбитражный суд Свердловской области,

г. Челябинск, пр. Ленина, д. 83

истец: ООО «Уралпрофстрой»,

место нахождения: Челябинская обл.,

г. Сатка, ул. Красноармейская, 80а

ответчик: ИП Коновалов, кафе «Гурман»,

место нахождения: Свердловская обл.,

г. Сатка, пр. Ленина, д. 31

цена иска: 720 000 рублей

Исковое заявление по договору на выполнение строительных работ (строительного подряда)

Согласно договору подряда на выполнение строительных работ от 01.08.2011 № 188-27 (далее именуемый Договор), заключенным между Индивидуальным предпринимателем Коноваловым, кафе «Гурман» (далее именуемый Ответчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралпрофстрой» (далее именуемый Истец). Истцом в период с 01.08.2011 по 20.09.2011 выполнены работы по отделке фасада здания на пр. Ленина, 31.

Согласно пункту 3.2 Договора стоимость работ составляет 720 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.3 Договора предусмотрено, что оплата Ответчиком выполненных работ производится по факту, в течение 20 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме ФС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме ФС-3 на основании счета-фактуры Истца.

Согласно акту № 112 (о приемке выполненных работ) от 02.09.2011г. Ответчик принял у Истца выполненные работы.

В период с 01 августа 2011 г. по 01 сентября 2011 г. Истцом выполнены работы на общую сумму 510 тыс. руб.

В положенные сроки произведена оплата выполненных работ платежным поручением на сумму 510 тыс. руб. от 15.09.2011 № 328.

Ответчиком подписан Акт о приемке выполненных работ № 185 на сумму 210 тыс. руб. от 18.09.2011г., но оплата не произведена.

В связи с неисполнением Ответчиком условий Договора об оплате выполненных работ, Ответчику согласно п. 6.1 Договора были направлены две претензии (№ 117 от 10.10.2011 и № 228 от 31.10.2011). О результатах рассмотрения претензий Ответчик не проинформировал Истца, до настоящего времени задолженность в сумме 210 тыс. руб. не погашена.

В Гражданском кодексе Российской Федерации, в статье 309 сказано о том, что обязательства должны осуществляться надлежащим образом и в соответствии с требованиями закона, и условиями оговоренных обязательств.

Также в статье 310 ГК РФ говориться о не возможности отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке.

Применительно к договору строительного подряда к числу обязательств, возлагаемых на заказчика, положения пункта 1 статьи 740 ГК РФ относят обязанность оплаты заказчиком выполненных подрядчиком работ. Данной обязанности соответствует безусловная обязанность подрядчика для подтверждения факта выполнения предъявленных работ к оплате.

В соответствии с 1 пунктом статьи 746 ГК РФ определено, что оплата заказчиком выполненных работ подрядчиком производится в размере, указанном в смете, в сроки и в порядке, установленные договором строительного подряда или законом.

Из данных норм следует, что сдача итогов работ Истцу (заказчику) и есть основание для появления обязательств заказчика по оплате за выполненную работу.

Опираясь на вышесказанное, руководствуясь ст. 4, 92, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

1. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Коновалова, кафе «Гурман» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Уралпрофстрой» задолженность за выполненные работы по договору подряда в сумме 210 000 (Двести десять тысяч) рублей;

2. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Коновалова, кафе «Гурман» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Уралпрофстрой» расходы на оплату юридических услуг представителя в сумме 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

3. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Коновалова, кафе «Гурман» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Уралпрофстрой» понесенные расходы по оплате государственной пошлины.

4. О дате и времени судебного разбирательства уведомить ООО «Уралпрофстрой».

Похожие статьи:

  • Требования к обслуживанию на предприятиях общественного питания Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам обслуживания на предприятиях общественного питания Стандарт устанавливает общие требования к методам и формам обслуживания […]
  • Встать на учет по беременности в оренбурге Женская консультация №1 на Туркестанской Женская консультация №1 больницы №2 Оренбурга ранее именовалась как центральная женская консультация. Учреждение бесплатно (в рамках ОМС) […]
  • Отдел опеки и попечительства краснодар западный округ Контактная информация Управление по вопросам семьи и детства Адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Кузнечная, 4, 5-6 этаж Телефон: 8 (861) 251-64-52 Факс: 8 (861) 251-64-21 (приём […]
  • Статья 103 ч 3 ук рк Уголовный Кодекс РКСтатья 103. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых […]
  • Доплата к пенсии пенсионеру мвд Доплата к пенсии пенсионеру мвд Статья 17. Надбавки к пенсии за выслугу лет К пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона (в том числе исчисленной в […]
  • Приказ минэнерго 263 ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ, МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МИНТРАНСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ от 10 марта 2011 года […]
Перспектива. 2019. Все права защищены.